Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

kara umowna

oprawy oświetleniowe, kara umowna, wykaz uwag, odbiór końcowy, konsorcjum, opóźnienie w usunięciu wady, piętro, budynek wydziału, wymiana opraw, komisyjny odbiór prac, odstępstwo od umowy, pozwany, korytarz, politechnika, zobowiązanie pierwotne, parametr, czas odbioru, zużycie prądu, istotna szkoda, zmiarkowanie kary

kara umowna, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, wykonanie pracy, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, praca remontowa, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, instalacja, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk

kara umowna, opóźnienie, instalacja, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek, termin wykonania prac, zakończenie pracy

kara umowna, budynek, prace wykończeniowe, pozwany, schody, instalacja elektryczna, na zewnątrz, ogrzewanie podłogowe, odbiór przyłączy, wykonanie pracy, świadectwo charakterystyki energetycznej, potrącenie, umowa, ujemna temperatura, siła wyższa, ogrzanie budynków, miarkowanie kary umownej, tynki wewnętrzne, warunki atmosferyczne, żądanie zapłaty kary umownej

kara umowna, praca remontowa, pełnomocnictwo, odsetka ustawowa za opóźnienie, umocowanie, śródmieście w łodzi, nieruchomość przy ulicy, praca remontowa na nieruchomości, wykonanie pracy, wykonanie prac remontowych, kapitalizacja, domniemanie, dłużnik, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, skapitalizowana odsetka, lokal, warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, żądanie miarkowania, aga

kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, praca, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie, nawiewnik

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, wykonanie pracy, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę

dzień zwłoki, miarkowanie kary umownej, podwórze, pozwany, wierzytelność, zeznanie inspektora nadzoru, naliczenie kary umownej, wspólnota, remont klatki schodowej, klatka schodowa, podwykonawca, remont elewacji, praca dodatkowa, zwłoka powoda, zakończenie roboty, remont i docieplenie, elewacja kamienicy, wynagrodzenie za roboty budowlane, instalacja, parapet

kara umowna, pozwany, protokół odbioru, odbiór prac, wartość umowy, wykonanie pracy, umowa strony, spółka cywilna, powodu wzajemnego, odbiór częściowy, wierzytelność, zakończenie pracy, powództwo wzajemne, rusztowanie, odbiór końcowy robót, wykonanie elewacji, dzień zwłoki, elewacja ściany, przekroczenie terminu wykonania umowy, brak materiałów

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wykonanie pracy, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

kara umowna, jakość prac, wysokość kary umowna, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, pozwany, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki, część pracy, dziennik budowy, szereg robót dodatkowych, użytkowanie

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, siedziba prokuratury rejonowa, biały montaż, podwykonawca, budynek dla potrzeb, protokół inwentaryzacji, fotografia, budowa, termomodernizacja, zaprzestanie prac, wykonanie pracy, wynagrodzenie określone w umowach, większość urządzeń, umowa za odstąpienie, inwestycja, przebudowa budynków, miarkowanie kary, pozwana praca

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna, zarzut miarkowania kary umownej, umowa, wynagrodzenie powodów, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca dodatkowa, pozwany, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, termin zakończenia robót, właściwa kara, kosztorys, wierzytelność, wysokość kary umowna, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, wynagrodzenie brutto

kara umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka, przesunięcie terminów

kara umowna, opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa, porozumienie

kara umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie pracy, zapłata kary umowna, wyłączenie odpowiedzialności strony, front robót, opóźnienie strony, sposób wykonania prac, sprawa dziennika budowy, zaawansowanie inwestycji, inwestor, wykonanie umowy, informacyjne przesłuchanie stron, umowny termin, zakończenie pracy, apelacja strony powodowej, prawo budowlane, proces inwestycyjny, kanał

kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front, zakres roboty, zapłata kary umowna

emisja spalin, norma emisji, oferta, pozwany, naliczenie kary umownej, siła wyższa, nota księgowa, nowa norma, kooperant, potrącona kara umowna, pismo powoda, zapytanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dostarczenie pojazdu, zaproszenie, moc silników, częściowe odstąpienie od umowy, pismo z dni, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela